2020一級造價工程師《工程計價》章節(jié)習題：第五章第二節(jié)

相關推薦：2020一級造價工程師《工程計價》章節(jié)習題匯總(二)

考生“ 免費預約短信提醒”，能及時獲得2020年一級造價工程師報名時間、資格審核時間、準考證打印時間等考試時間節(jié)點的短信提醒。點擊查看>>2020年全國一級造價工程師考試報名時間及入口(匯總)

第五章第二節(jié)　工程合同價款支付與結算

一、單項選擇題

1、通常區(qū)分單價合同和總價合同規(guī)定不同的計量方法，成本加酬金合同按照(　)的計量規(guī)定進行計量。

A、設計合同

B、施工合同

C、總價合同

D、單價合同

2、招標工程量清單中所列的數(shù)量，通常是根據(jù)(　)計算的數(shù)量，是對合同工程的估計工程量。

A、工程定額

B、設計指標

C、設計圖紙

D、施工組織設計

3、在施工合同履行期間，下列屬于工程計量范圍的是(　)。

A、工程變更修訂的工程定額內(nèi)容

B、合同文件中規(guī)定的各種費用支付項目

C、承包人原因造成的返工工程量

D、擅自超出施工圖紙施工的工程

4、根據(jù)《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(GB 50500-2013)，關于工程計量，下列說法中正確的是( )。

A、合同文件中規(guī)定的各種費用支付項目應予計量

B、因異常惡劣天氣造成的返工工程量不予計量

C、成本加酬金合同應按照總價合同的計量規(guī)定進行計量

D、總價合同應按實際完成的工程量計算

5、在施工過程中，發(fā)包單位付給承包單位的備料款應隨著工程所需的主要材料貯備的逐步減少，以(　　)方式扣回。

A、抵充工程款

B、變更合同價

C、索賠

D、保修金

6、工程預付款起扣點表示(　)。

A、未施工工程尚需的主要材料及構件的價值相當于工程預付款數(shù)額

B、已施工工程尚需的主要材料及構件的價值相當于工程預付款數(shù)額

C、未施工工程尚需工程款相當于預付款數(shù)額

D、已施工工程尚需工程款相當于預付款數(shù)額

7、某工程合同總價為 5000 萬元，合同工期 100 天，材料費占合同總價的 50%，材料儲備定額天數(shù)為 40天，材料供應在途天數(shù)為 5 天。用公式計算法求得該工程的預付款應為(　)萬元。

A、417

B、694

C、833

D、1000

8、某工廠年度承包工程總價為 2000 萬元，其中材料所占比例為 40%，材料在途、加工、整理和供應間隔天數(shù)為 25 天，保險天數(shù) 5 天，則按公式法計算的預付款金額為(　)萬元。

A、54.79

B、55.56

C、65.75

D、66.67

9、已知某工程承包合同價款總額為 6000 萬元，其主要材料及構件所占比重為 60%，預付款總金額為工程價款總額的 20%，則預付款起扣點是(　)萬元。

A、2000

B、2400

C、3600

D、4000

10、采用起扣點計算法扣回預付款的正確做法是(　)。

A、從已完工程的累計合同額相當于工程預付款數(shù)額時起扣

B、從已完工程所用的主要材料及構件的價值相當于工程預付款數(shù)額時起扣

C、從未完工程所需的主要材料及構件的價值相當于工程預付款數(shù)額時起扣

D、從未完工程的剩余合同額相當于工程預付款數(shù)額時起扣

11、發(fā)包人應在開工后的(　)天內(nèi)預付不低于當年施工進度計劃的安全文明施工費總額的(　)。

A、7，50%

B、14，50%

C、14，60%

D、28，60%

12、下列不屬于承包人提交的進度款支付申請內(nèi)容的是(　)。

A、累計已完成的合同價款

B、累計已實際支付的合同價款

C、本周期應支付的安全文明施工費

D、實際應支付的竣工結算款

13、下列關于期中支付價款的表述，錯誤的是(　)。

A、已標價工程量清單中的單價項目，承包人應按工程計量確認的工程量與綜合單價計算

B、已標價工程量清單中的總價項目，承包人應按合同約定的進度款支付分解

C、承包人現(xiàn)場簽證和得到發(fā)包人確認的索賠金額列入本周期應扣減的金額

D、進度款的支付比例，按期中結算價款總額計，不低于 60%，不高于 90%

14、發(fā)包人應在工程開工后的 28 天內(nèi)預付不低于當年施工進度計劃的安全文明施工費總額的(　) ，其余部分按照提前安排的原則進行分解，與進度款同期支付。

A、10%

B、30%

C、50%

D、60%

15、關于施工合同工程預付款，下列說法中正確的是(　)。

A、承包人預付款的擔保金額通常高于發(fā)包人的預付款

B、采用起扣點計算法抵扣預付款對承包人比較不利

C、預付款的擔保金額不會隨著預付款的扣回而減少

D、預付款的額度通常與主要材料的構件費用占建安費的比例相關

16、工程完工后，(　)應當在工程完工后的約定期限內(nèi)提交竣工結算文件。

A、發(fā)包人

B、監(jiān)理人

C、承包人

D、分包人

17、在工程竣工結算的計價原則中，下列有關其他項目計價規(guī)定的描述，正確的是(　)。

A、計日工應按承包人實際完成的工程量計算

B、暫列金額應減去工程價款調(diào)整(包括索賠、現(xiàn)場簽證)金額計算，如有余額歸承包人

C、施工索賠費用應依據(jù)發(fā)承包雙方確認的索賠事項和金額計算

D、總承包服務費按已標價工程量清單的金額計算，不應調(diào)整

18、關于建設工程竣工結算審核，下列說法中正確的是(　)。

A、接受委托的工程造價咨詢機構從事竣工結算審核工作通常應包括準備階段、審核階段、審定階段、竣工階段四個階段

B、非國有資金投資的建設工程，應當委托工程造價咨詢機構審核

C、承包人不同意造價咨詢機構的結算審核結論時，造價咨詢機構不得出具審核報告

D、工程造價咨詢機構的核對結論與承包人竣工結算文件不一致的，應提交給承包人審核

19、下列各項中屬于竣工結算款支付申請的內(nèi)容是(　)。

A、本周期合計完成的合同價款

B、本周期實際應支付的合同價款

C、應扣留的質(zhì)量保證金

D、本周期合計應扣減的金額

20、發(fā)包人未按照規(guī)定的程序支付竣工結算款的，承包人正確的做法是(　)。

A、將該工程自主拍賣

B、將該工程折價出售

C、將該工程抵押貸款

D、催告發(fā)包人支付，并索要延遲付款利息

21、因不可抗力解除合同的，發(fā)包人不應向承包人支付的費用是(　)。

A、臨時工程拆除費

B、承包人未交付材料的貨款

C、已實施的措施項目應付價款

D、承包人施工設備運離現(xiàn)場的費用

22、下列關于缺陷責任期的說法，正確的是(　)。

A、由于承包人原因?qū)е鹿こ虩o法按規(guī)定期限進行竣工驗收的，缺陷責任期從提交竣工驗收報告之日起計

B、缺陷責任期一般為 6 個月，最長不超過 12 個月，由發(fā)、承包雙方在合同中約定

C、缺陷責任期從工程通過竣工驗收之日起計算

D、因發(fā)包人原因?qū)е鹿こ虩o法按約定竣工驗收的，在承包人提交竣工驗收報告 60 天后，工程自動進入缺陷責任期

23、社會投資項目采用預留保證金方式的，通常質(zhì)量保證金的管理方式為(　)。

A、預留在財政部門

B、預留在發(fā)包方

C、發(fā)承包雙方可以約定將保證金交由金融機構托管

D、移交給使用單位管理

24、由于發(fā)包人原因?qū)е鹿こ虩o法按規(guī)定期限進行竣工驗收的，關于其缺陷責任期的起點，說法正確的是(　)。

A、自工程實際竣工之日算起

B、自承包人提交竣工驗收報告之日算起

C、自承包人提交竣工驗收申請之日算起

D、自承包人提交竣工驗收報告 90 天后，自動進入缺陷責任期

25、發(fā)承包人進行最終結清活動的時間通常是(　)。

A、試運行結束后

B、接收證書頒發(fā)后

C、竣工驗收備案后

D、合同約定的缺陷責任期終止后

26、建設工程最終結清的工作事項和時間節(jié)點包括：①提交最終結清申請單;②簽發(fā)最終結清支付證書;③簽發(fā)缺陷責任期終止證書;④最終結清付款;⑤缺陷責任期終止。按時間先后順序排列正確的是(　　)。

A、⑤③①②④

B、①②④⑤③

C、③①②④⑤

D、①③②⑤④

27、關于建設項目竣工結清階段承包人索賠的權利和期限，下列說法中正確的是(　)。

A、承包人接受竣工結算支付證書后再無權提出任何索賠

B、承包人只能提出工程接收證書頒發(fā)前的索賠

C、承包人提出索賠的期限自缺陷責任期滿時終止

D、承包人提出索賠的期限自接受最終支付證書時終止

28、對質(zhì)量保證金返還期限沒有約定，發(fā)包人應當在接到承包人返還質(zhì)量保證金申請，核實情況(　)天內(nèi)，將質(zhì)量保證金返還給承包人。

A、7

B、14

C、28

D、56

29、施工合同價款糾紛處理中，一方當事人拒不履行，另一方當事人可以請求人民法院執(zhí)行的文書是(　　)。

A、和解協(xié)議書

B、造價認定書

C、行政調(diào)解書

D、仲裁調(diào)解書

30、工程造價管理機構應在收到申請的(　)內(nèi)就發(fā)承包雙方提請的爭議問題進行解釋或認定。

A、10 日

B、10 個工作日

C、5 日

D、5 個工作日

31、調(diào)解是解決工程合同價款糾紛一種途徑，下列關于調(diào)解的說法中正確的是(　)。

A、承包人對調(diào)解書有異議時，可以停止施工

B、發(fā)承包雙方簽字認可的調(diào)解書不能作為合同的補充文件

C、發(fā)承包雙方可在合同履行期間協(xié)議調(diào)換或終止合同約定的調(diào)解人

D、調(diào)解人的任期在竣工結算經(jīng)發(fā)承包雙方確認時終止

32、當承發(fā)包雙方的合同價款糾紛提交仲裁時，如果仲裁是在仲裁機構要求停止施工的情況下進行，承包人應對合同工程采取保護措施，由此增加的費用由(　)承擔。

A、發(fā)包人

B、承包人

C、發(fā)包人和承包人

D、敗訴方

33、建設工程合同無效，建設工程竣工后，承包人請求參照合同約定支付工程價款時，下列判斷錯誤的是(　)。

A、竣工驗收合格，應予支持

B、竣工驗收不合格，修復后合格，應予支持

C、竣工驗收不合格，修復后仍不合格，不予支持

D、竣工驗收不合格，修復后仍不合格，再予修復，再判斷

34、由于墊資而導致的合同價款糾紛，下列處理原則錯誤的是(　)。

A、當事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理

B、當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，不予支持

C、當事人對墊資有約定，承包人請求按照約定返還墊資的，應予支持

D、當事人對墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資利息的，應予支持

35、下列承包商發(fā)生的行為中，發(fā)包人可以請求解除施工合同，應予支持的是(　)。

A、明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的

B、合同約定的期限內(nèi)沒有完工

C、已經(jīng)完成的建設工程質(zhì)量不合格

D、將承包的建設工程分包的

36、下列建設工程施工合同無效情況下產(chǎn)生的價款糾紛，法院不予支持的是(　)。

A、工程竣工驗收合格，承包人請求按合同支付工程價款

B、工程竣工驗收不合格、但修復后合格，發(fā)包人要求承包人承擔修復費用

C、工程竣工驗收不合格、修復后仍不合格，承包人請求支付工程價款

D、承包人超越資質(zhì)等級簽訂施工合同，但竣工前取得相應資質(zhì)等級，請求按照有效合同處理

37、鑒定機構應在確定受理鑒定委托之日起，根據(jù)糾紛項目工程造價金額，在規(guī)定的時限內(nèi)完成鑒定工作。某工程項目造價金額是 1000 萬，則期限為(　)天。

A、40

B、60

C、80

D、100

38、經(jīng)與委托人協(xié)商，鑒定期限每次延長一般不得超過 30 個工作日，一般不得超過(　)次。

A、1

B、2

C、3

D、4

二、多項選擇題

1、下列關于工程計量的敘述，正確的有(　)。

A、工程計量可選擇按月或按工程形象進度分段計量

B、對承包人已經(jīng)完成的質(zhì)量合格的工程實體數(shù)量進行測量與計算，應以自然計量單位進行表示確認

C、單價合同工程量必須以承包人完成合同工程應予計量的按照現(xiàn)行國家計量規(guī)范規(guī)定的工程量計算規(guī)則計算得到的工程量確定

D、除按照工程變更規(guī)定引起的工程量增減外，總價合同各項目的工程量是承包人用于結算的最終工程量

E、總價合同約定的項目計量應以合同工程經(jīng)審定批準的施工圖紙為依據(jù)， 發(fā)承包雙方應在合同中約定工程計量的形象目標或時間節(jié)點進行計量

2、對承包人已經(jīng)完成的合格工程進行計量并予以確認，是發(fā)包人支付工程價款的前提工作，工程計量的原則包括(　)。

A、采用先進適用的計量方法

B、不符合合同文件要求的工程不予計量

C、按合同文件所規(guī)定的方法、范圍、內(nèi)容和單位計量

D、因承包人原因造成的超出合同工程范圍施工的工程量，不予計量

E、因承包人原因造成的返工的工程量，不予計量

3、采用公式計算法計算預付款額度時，材料儲備定額天數(shù)的確定因素有(　)。

A、材料供應在途天數(shù)

B、加工天數(shù)

C、入庫天數(shù)

D、供應間隔天數(shù)

E、保險天數(shù)

4、承包人提交的已完工程進度款支付申請中，應計入本周期完成合同價款中的有(　)。

A、本周期已完成單價項目的金額

B、本周期應支付的總價項目的金題

C、本周期應扣回的預付款

D、本周期應支付的安全文明施工費

E、本周期完成的計日工價款

5、下列屬于竣工結算內(nèi)容的有(　)。

A、單位工程竣工結算

B、單項工程竣工結算

C、單項工程綜合竣工結算

D、建設項目竣工總結算

E、新增固定資產(chǎn)結算

6、采用工程量清單計價的方式下，工程竣工結算編制時應注意的計價原則包括(　)。

A、分部分項工程和措施項目中的單價項目應依據(jù)雙方確認的工程量與已標價工程量清單的綜合單價計算

B、措施項目中的總價項目應依據(jù)合同約定的項目和金額計算

C、暫列金額應減去工程價款調(diào)整(包括索賠、現(xiàn)場簽證)金額計算，如有余額歸承包人

D、規(guī)費中的工程排污費應按工程所在地環(huán)境保護部門規(guī)定標準繳納后按實列入

E、發(fā)承包雙方在合同工程實施過程中已經(jīng)確認的工程計量結果和合同價款，在竣工結算辦理中應直接進入結算

7、根據(jù)《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(GB 50500-2013)，關于工程竣工結算的計價原則，下列說法正確的有(　)。

A、計日工按發(fā)包人實際簽證確認的事項計算

B、總承包服務費依據(jù)合同約定金額計算，不得調(diào)整

C、暫列金額應減去工程價款調(diào)整金額計算，余額歸發(fā)包人

D、規(guī)費和稅金應按照國家或省級、行業(yè)建設主管部門的規(guī)定計算

E、總價措施項目應依據(jù)合同約定的項目和金額計算，不得調(diào)整

8、接受委托的工程造價咨詢機構從事竣工結算審核工作通常應包括準備階段、審核階段、審定階段三個階段。下列屬于審定階段工作內(nèi)容的有(　)。

A、與發(fā)承包就竣工結算審核意見進行溝通

B、完成初步審核報告

C、現(xiàn)場踏勘核實

D、形成竣工結算審核成果文件

E、提交竣工結算審核報告

9、竣工結算審核的成果文件應包括(　)。

A、竣工結算審定簽署表

B、最終結清支付對比表

C、竣工結算審核匯總對比表

D、單項工程竣工結算審核匯總對比表

E、單位工程竣工結算審核匯總對比表

10、建設工程合同價款糾紛的解決途徑主要包括(　)。

A、和解

B、調(diào)解

C、仲裁

D、仲斷

E、訴訟

11、采用雙方約定爭議調(diào)解人方式解決合同價款糾紛，下列說法正確的有(　)。

A、發(fā)承包雙方可以在合同簽訂后共同約定爭議調(diào)解人

B、發(fā)生爭議，由承包人將該爭議以書面形式提交調(diào)解人，并將副本抄送發(fā)包人

C、調(diào)解人收到調(diào)解委托后 28 天內(nèi)提出調(diào)解書

D、發(fā)承包雙方接受調(diào)解書的，經(jīng)雙方簽字后作為合同的補充文件

E、若發(fā)承包任一方對調(diào)解書有異議，應在收到調(diào)解書 14 天內(nèi)向另一方發(fā)出異議通知

12、下列情形中，當事人提出解除合同，人民法院應于支持的有(　)。

A、發(fā)包人提供的建筑材料不滿足承包人要求，承包人請求解除合同

B、發(fā)包人延期 28 天支付工程款，承包人請求解除合間

C、承包人以行為表明不履行合同主要義務，發(fā)包人請求解除合同

D、承包人拒絕修復已完不合格工程，發(fā)包人請求解除合同

E、承包人將工程違法分包，發(fā)包人請求解除合同

13、關于合同價款糾紛的處理，下列說法中正確的有(　)。

A、承包人非法轉包、違法分包的建設工程施工合同的行為無效

B、當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付的，應予支持

C、當事人對建設工程的計價標準或者計價方法有約定的，按照約定結算工程價款

D、當事人約定按照固定價結算工程價款，一方請求人民法院對建設工程造價進行鑒定的，不予支持

E、建設工程未交付，則工程欠款的計息日為當事人的起訴之日

14、下列關于合同價款糾紛的處理原則，表述正確的有(　)。

A、當事人就同一建設工程訂立數(shù)份無效合同，建設工程質(zhì)量合格，應按最后簽訂的合同結算價款

B、當事人簽訂的施工合同與招標文件載明的工程范圍不一致，應以施工合同載明的內(nèi)容為準

C、因建設工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟

D、實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人

E、發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任

15、下列關于合同價款糾紛的處理原則中，表述正確的有(　)。

A、建設工程施工合同無效，承包人對完成工作要求支付價款的，應予以支持

B、對墊資施工合同，當事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理

C、施工合同解除后，已完成的建設工程質(zhì)量不合格的，承包人請求支付工程價款的，不予支持

D、建設工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地

E、建設工程未交付的，工程價款也未結算的，則工程欠款的計算日為當事人的起訴之日

16、根據(jù)《建設工程造價鑒定規(guī)范》GB/T 51262-2017，下列關于工程造價鑒定的說法，正確的有(　　)。

A、工程造價鑒定是指鑒定機構接受建設單位委托，運用專業(yè)知識進行鑒定的、判斷并提供鑒定意見的活動

B、鑒定期限從鑒定人接收委托人按照規(guī)定移交證據(jù)材料之日起算

C、鑒定人經(jīng)委托人通知，應當依法出庭作證，回答與工程建設有關的問題

D、鑒定意見可同時包括確定性意見、推斷性意見或供選擇性意見

E、鑒定意見書不得載有對案件性質(zhì)和當事人責任進行認定的內(nèi)容

【參考答案翻頁查看】

一、單項選擇題

1、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是工程計量。通常區(qū)分單價合同和總價合同規(guī)定不同的計量方法，成本加酬金合同按照單價合同的計量規(guī)定進行計量。

2、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是工程計量。招標工程量清單中所列的數(shù)量，通常是根據(jù)設計圖紙計算的數(shù)量，是對合同工程的估計工程量。

3、

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查的是工程計量。工程計量的范圍包括：工程量清單及工程變更所修訂的工程量清單的內(nèi)容;合同文件中規(guī)定的各種費用支付項目，如費用索賠、各種預付款、價格調(diào)整、違約金等。

4、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是工程計量。選項 A 正確，工程計量的范圍包括：工程量清單及工程變更所修訂的工程量清單的內(nèi)容;合同文件中規(guī)定的各種費用支付項目，如費用索賠、各種預付款、價格調(diào)整、違約金等;選項 C 錯誤，成本加酬金合同按照單價合同的計量規(guī)定進行計量;選項 D 錯誤，采用工程量清單方式招標形成的總價合同，工程量應按照與單價合同相同的方式計算，即：以承包人完成合同工程應予計量的按照現(xiàn)行國家工程量計算規(guī)范規(guī)定的工程量計算規(guī)則計算得到的工程量確定;采用經(jīng)審定批準的施工圖紙及其預算方式發(fā)包形成的總價合同，除按照工程變更規(guī)定引起的工程量增減外，總價合同各項目'的工程量是承包人用于結算的最終工程量。

5、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是預付款及期中支付。發(fā)包單位撥付給承包單位的工程預付款屬于預支性質(zhì)，到了工程實施后，隨著工程所需主要材料貯備的逐步減少，應以抵充工程價款的方式陸續(xù)扣回，抵扣方式必須在合同中約定。

6、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是預付款及期中支付。工程預付款起扣點表示從未施工工程尚需的主要材料及構件的價值相當于備料款數(shù)額時起扣。

7、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是預付款及期中支付。公式計算法計算預付款：工程預付款數(shù)額=年度工程總價×材料比例×材料儲備定額天數(shù)/年度施工天數(shù)=5000×0.5/100×40=1000(萬元)。

8、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是預付款及期中支付。工程預付款數(shù)額=2000×40%/365×30=65.75(萬元)。

材料儲備定額天數(shù)由當?shù)夭牧瞎脑谕咎鞌?shù)、加工天數(shù)、整理天數(shù)、供應間隔天數(shù)、保險天數(shù)等因素決定。

9、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是預付款及期中支付。起扣點=6000-(6000×20%/60%)=4000(萬元)。

10、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是預付款及期中支付。起扣點計算法從未施工工程尚需的主要材料及構件的價值相當于工程預付款數(shù)額時起扣。

11、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是預付款及期中支付。發(fā)包人應在開工后的 28 天內(nèi)預付不低于當年施工進度計劃的安全文明施工費總額的 60%。

12、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是預付款及期中支付。支付申請的內(nèi)容包括：(1)累計已完成的合同價款;(2)累計已實際支付的合同價款;(3)本周期合計完成的合同價款，其中包括：①本周期已完成單價項目的金額;②本周期應支付的總價項目的金額;③本周期已完成的計日工價款;④本周期應支付的安全文明施工費;⑤本周期應增加的金額;(4)本周期合計應扣減的金額，其中包括：①本周期應扣回的預付款;②本周期應扣減的金額。(5)本周期實際應支付的合同價款。

13、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是預付款及期中支付。選項 C 錯誤，承包人現(xiàn)場簽證和得到發(fā)包人確認的索賠金額列入本周期應增加的金額。若發(fā)、承包雙方對有的清單項目的計量結果出現(xiàn)爭議，發(fā)包人應對無爭議部分的工程計量結果向承包人出具進度款支付證書。發(fā)現(xiàn)已簽發(fā)的任何支付證書有錯、漏或重復的數(shù)額，發(fā)包人有權予以修正，承包人也有權提出修正申請。經(jīng)發(fā)承包雙方復核同意修正的，應在本次到期的進度款中支付或扣除。

14、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是預付款及期中支付。發(fā)包人應在工程開工后的 28 天內(nèi)預付不低于當年施工進度計劃的安全文明施工費總額的 60% ，其余部分按照提前安排的原則進行分解，與進度款同期支付。

15、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是預付款及期中支付。選項 A 錯誤，預付款擔保的擔保金額通常與發(fā)包人的預付款是等值的;選項 B 錯誤，采用起扣點計算法對承包人比較有利，最大限度地占用了發(fā)包人的流動資金;選項 C 錯誤，預付款一般逐月從工程進度款中扣除，預付款擔保的擔保金額也相應逐月減少;選項 D 正確，工程預付款額度一般是根據(jù)施工工期、建安工作量、主要材料和構件費用占建安工程費的比例以及材料儲備周期等因素經(jīng)測算來確定。

16、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是竣工結算。工程完工后，承包方應當在工程完工后的約定期限內(nèi)提交竣工結算文件。

17、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是竣工結算。選項 A 錯誤，計日工應按發(fā)包人實際簽證確認的事項計算。選項 B 錯誤，暫列金額應減去工程價款調(diào)整(包括索賠、現(xiàn)場簽證)金額計算，如有余額歸發(fā)包人。選項D 錯誤，總承包服務費應依據(jù)合同約定金額計算，如發(fā)生調(diào)整的，以發(fā)承包雙方確認調(diào)整的金額計算。

18、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是竣工結算。選項 A 錯誤，接受委托的工程造價咨詢機構從事竣工結算審核工作通常應包括準備階段、審核階段、審定階段三個階段。國有資金投資的建設工程，應當委托工程造價咨詢機構審核?？⒐そY算的審核(造價咨詢機構核對的)：(1)在規(guī)定期限內(nèi)核對完畢，不一致的，應提交給承包人復核;(2)承包人應提交同意結論或不同意見的說明;(3)工程造價咨詢機構應再次復核：復核無異議的，簽字確認，竣工結算辦理完畢;復核后仍有異議的，無異議部分辦理不完全竣工結算;有異議部分由發(fā)承包雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按照合同約定的爭議解決方式處理。

19、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是竣工結算。選項 ABD 屬于期中支付申請的內(nèi)容。承包人提交的竣工結算款支付申請的內(nèi)容：(1)竣工結算合同價款總額;(2)累計已實際支付的合同價款;(3)應扣留的質(zhì)量保證金(已繳納履約保證金的或者提供其他工程質(zhì)量擔保方式的除外);(4)實際應支付的竣工結算款金額。

20、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是竣工結算。發(fā)包人未按照規(guī)定的程序支付竣工結算款的，承包人可催告發(fā)包人支付，并有權獲得延遲支付的利息。

21、

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查的是竣工結算。由于不可抗力解除合同的，發(fā)包人除應向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同價款，還應支付下列金額：(1)合同中約定應由發(fā)包人承擔的費用。(2)已實施或部分實施的措施項目應付價款。(3)承包人為合同工程合理訂購且已交付的材料和工程設備貨款。發(fā)包人一經(jīng)支付此項貨款，該材料和工程設備即成為發(fā)包人的財產(chǎn)。(4)承包人撤離現(xiàn)場所需的合理費用，包括員工遣送費和臨時工程拆除、施工設備運離現(xiàn)場的費用。(5)承包人為完成合同工程而預期開支的任何合理費用，且該項費用未包括在本款其他各項支付之內(nèi)。

22、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是質(zhì)量保證金的處理。選項 A 錯誤，由于承包人原因?qū)е鹿こ虩o法按規(guī)定期限進行竣工驗收的，缺陷責任期從實際通過竣工驗收之日起計。選項 B 錯誤，缺陷責任期一般為 1 年，最長不超過 2 年，由發(fā)、承包雙方在合同中約定。選項 D 錯誤，因發(fā)包人原因?qū)е鹿こ虩o法按約定竣工驗收的，在承包人提交竣工驗收報告 90 天后，工程自動進入缺陷責任期。

23、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是質(zhì)量保證金的處理。(1)實行國庫集中支付的政府投資項目，保證金的管理應按國庫集中支付的有關規(guī)定執(zhí)行。(2)其他政府投資項目，可以預留在財政部門或發(fā)包方。缺陷責任期內(nèi)，如發(fā)包方被撤銷，保證金隨交付使用資產(chǎn)一并移交使用單位，由使用單位代行發(fā)包人職責。(3)社會投資項目，可將保留金交由金融機構托管。

24、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是質(zhì)量保證金的處理。缺陷責任期從工程通過竣工驗收之日起計。由于承包人原因?qū)е鹿こ虩o法按規(guī)定期限進行竣工驗收的，缺陷責任期從實際通過竣工驗收之日起計。由于發(fā)包人原因?qū)е鹿こ虩o法按規(guī)定期限進行竣工驗收的，在承包人提交竣工驗收報告 90 天后，工程自動進入缺陷責任期。

25、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是最終結清。所謂最終結清，是指合同約定的缺陷責任期終止后，承包人已按合同規(guī)定完成全部剩余工作且質(zhì)量合格，發(fā)包人和承包人結清全部剩余款項的活動。

26、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是最終結清。所謂最終結清，是指合同約定的缺陷責任期終止后，承包人已按合同規(guī)定完成全部剩余工作且質(zhì)量合格的，發(fā)包人與承包人結清全部剩余款項的活動。最終結清順序：最終結清申請單、最終支付證書、最終結清付款。

27、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是最終結清。選項 A 錯誤，承包人按合同約定接受了竣工結算支付證書后，應被認為已無權再提出在合同工程接收證書頒發(fā)前所發(fā)生的任何索賠;選項 B 錯誤，承包人在提交的最終結清申請中，只限于提出工程接收證書頒發(fā)后發(fā)生的索賠;選項 C 錯誤、選項 D 正確，提出索賠的期限自接受最終支付證書時終止。

28、

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查的是質(zhì)量保證金的處理。發(fā)包人在接到承包人返還質(zhì)量保證金申請后，應于 14天內(nèi)會同承包人按照合同約定的內(nèi)容進行核實。如無異議，發(fā)包人應當按照約定將質(zhì)量保證金返還給承包人。對返還期限沒有約定或者約定不明確的，發(fā)包人應當在核實后 14 天內(nèi)將質(zhì)量保證金返還承包人。

29、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。當事人應當履行發(fā)生法律效力的法院判決或裁定、仲裁裁決、法院或仲裁調(diào)解書;拒不履行的，對方當事人可以請求人民法院執(zhí)行。

30、

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。工程造價管理機構應在收到申請的 10 個工作日內(nèi)就發(fā)承包雙方提請的爭議問題進行解釋或認定。

31、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。選項 A 錯誤，如果發(fā)承包任一方對調(diào)解人的調(diào)解書有異議，應在收到調(diào)解書后 28 天內(nèi)向另一方發(fā)出異議通知，并說明爭議的事項和理由。但除非并直到調(diào)解書在協(xié)商和解或仲裁裁決、訴訟判決中做出修改，或合同已經(jīng)解除，承包人應繼續(xù)按照合同實施工程;選項 B 錯誤，調(diào)解人應在收到調(diào)解委托后 28 天內(nèi)，或由調(diào)解人建議并經(jīng)發(fā)承包雙方認可的其他期限內(nèi)，提出調(diào)解書，發(fā)承包雙方接受調(diào)解書的，經(jīng)雙方簽字后作為合同的補充文件，對發(fā)承包雙方具有約束力，雙方都應立即遵照執(zhí)行;選項 C 正確，發(fā)承包雙方應在合同中約定或在合同簽訂后共同約定爭議調(diào)解人，負責雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議的調(diào)解。合同履行期間，發(fā)承包雙方可以協(xié)議調(diào)換或終止任何調(diào)解人，但發(fā)包人或承包人都不能單獨采取行動;選項 D 錯誤，除非雙方另有協(xié)議，在最終結清支付證書生效后，調(diào)解人的任期即終止。

32、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。如果仲裁是在仲裁機構要求停止施工的情況下進行，承包人應對合同工程采取保護措施，由此增加的費用由敗訴方承擔。

33、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。建設工程合同無效，且修復后建設工程經(jīng)竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持。

34、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。墊資施工合同的價款糾紛處理：(1)當事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，應予支持，但是高于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的部分除外。(2)當事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理。(3)當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，不予支持。

35、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。承包人具有下列情形之一，發(fā)包人可解除施工合同：

(1)明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的;(2)合同約定的期限內(nèi)沒有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工的;(3)已經(jīng)完成的建設工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復的;(4)將承包的建設工程非法轉包、違法分包的。

36、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。選項 A 正確，建設工程施工合同無效，但建設工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持;選項 B 正確，建設工程施工合同無效，且建設工程經(jīng)竣工驗收不合格的，修復后的建設工程經(jīng)竣工驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔修復費用的，應予支持;選項 C 錯誤，修復后的建設工程經(jīng)竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持;選項 D 正確，承包人超越資質(zhì)等級許可的業(yè)務范圍簽訂建設工程施工合同，在建設工程竣工前取得相應資質(zhì)等級，當事人請求按照無效合同處理的，不予支持。

37、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。工程項目造價 1000 萬，期限是 40 天。

38、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。經(jīng)與委托人協(xié)商，每次延長一般不得超過 30 個工作日，一般不得超過 3 次。

二、多項選擇題

1、

【正確答案】 ACDE

【答案解析】 本題考查的是工程計量。選項 B 錯誤，所謂工程計量，就是發(fā)承包雙方根據(jù)合同約定，對承包人完成合同工程的數(shù)量進行的計算和確認。具體地說，就是雙方根據(jù)設計圖紙、技術規(guī)范以及施工合同約定的計量方式和計算方法，對承包人已經(jīng)完成的質(zhì)量合格的工程實體數(shù)量進行測量與計算，并以物理計量單位或自然計量單位進行表示、確認的過程。

2、

【正確答案】 BCDE

【答案解析】 本題考查的是工程計量。工程計量的原則包括：不符合合同文件要求的工程不予計量;按合同文件所規(guī)定的方法、范圍、內(nèi)容和單位計量;因承包人原因造成的超出合同工程范圍施工或返工的工程量，發(fā)包人不予計量。

3、

【正確答案】 ABDE

【答案解析】 本題考查的是預付款及期中支付。材料儲備定額天數(shù)由當?shù)夭牧瞎脑谕咎鞌?shù)、加工天數(shù)、整理天數(shù)、供應間隔天數(shù)、保險天數(shù)等因素決定。

4、

【正確答案】 ABDE

【答案解析】 本題考查的是預付款及期中支付。本周期合計完成的合同價款，其中包括：(1)本周期已完成單價項目的金額;(2)本周期應支付的總價項目的金額;(3)本周期已完成的計日工價款;(4)本周期應支付的安全文明施工費;(5)本周期應增加的金額。

5、

【正確答案】 ABD

【答案解析】 本題考查的是竣工結算。。工程竣工結算分為單位工程竣工結算、單項工程竣工結算和建設項目竣工總結算。

6、

【正確答案】 ADE

【答案解析】 本題考查的是竣工結算。在采用工程量清單計價的方式下，工程竣工結算的編制應當規(guī)定的計價原則如下：(1)分部分項工程和措施項目中的單價項目應依據(jù)雙方確認的工程量與已標價工程量清單的綜合單價計算;如發(fā)生調(diào)整的，以發(fā)承包雙方確認調(diào)整的綜合單價計算。(2)措施項目中的總價項目應依據(jù)合同約定的項目和金額計算;如發(fā)生調(diào)整的，以發(fā)承包雙方確認調(diào)整的金額計算，其中安全文明施工費必須按照同家或省級、行業(yè)建設主管部門的規(guī)定計算。(3)其他項目應按下列規(guī)定計價：計日工應按發(fā)包人實際簽證確認的事項計算;暫估價應按發(fā)承包雙方按照《建設工程工程量清單計價規(guī)范》的相關規(guī)定計算;總承包服務費應依據(jù)合同約定金額計算，如發(fā)生調(diào)整的，以發(fā)承包雙方確認調(diào)整的金額計算;施工索賠費用應依據(jù)發(fā)承包雙方確認的索賠事項和金額計算;現(xiàn)場簽證費用應依據(jù)發(fā)承包雙方簽證資料確認的金額計算;暫列金額應減去工程價款調(diào)整(包括索賠、現(xiàn)場簽證)金額計算，如有余額歸發(fā)包人。(4)規(guī)費和稅金應按照國家或省級、行業(yè)建設主管部門的規(guī)定計算。規(guī)費中的工程排污費應按工程所在地環(huán)境保護部門規(guī)定標準繳納后按實列入。此外，發(fā)承包雙方在合同工程實施過程中已經(jīng)確認的工程計量結果和合同價款，在竣工結算辦理中應直接進入結算。

7、

【正確答案】 ACD

【答案解析】 本題考查的是竣工結算。選項 B 錯誤，總承包服務費應依據(jù)合同約定金額計算，如發(fā)生調(diào)整的，以發(fā)承包雙方確認調(diào)整的金額計算;選項 E 錯誤，措施項目中的總價項目應依據(jù)合同約定的項目和金額計算，如發(fā)生調(diào)整的，以發(fā)承包雙方確認調(diào)整的金額計算，其中安全文明施工費必須按照國家或省級、行業(yè)建設主管部門的規(guī)定計算。

8、

【正確答案】 ADE

【答案解析】 本題考查的是竣工結算。審定階段應包括就竣工結算審核意見與承包人和發(fā)包人進行溝通，召開協(xié)調(diào)會議，處理分歧事項，形成竣工結算審核成果文件，簽認竣工結算審定簽署表，提交竣工結算審核報告等工作。

9、

【正確答案】 ACDE

【答案解析】 本題考查的是竣工結算?？⒐そY算審核的成果文件應包括竣工結算審核書封面、簽署頁、竣工結算審核報告、竣工結算審定簽署表、竣工結算審核匯總對比表、單項工程竣工結算審核匯總對比表、單位工程竣工結算審核匯總對比表等。

10、

【正確答案】 ABCE

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。建設工程合同價款糾紛的解決途徑主要有 4 種：和解、調(diào)解、仲裁和訴訟。

11、

【正確答案】 ACD

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。選項 B 錯誤，如果發(fā)承包雙方發(fā)生爭議，任何一方可以將該爭議以書面形式提交調(diào)解人，并將副本抄送另一方，委托調(diào)解人調(diào)解。選項 E 錯誤，若發(fā)承包任一方對調(diào)解書有異議，應在收到調(diào)解書 28 天內(nèi)向另一方發(fā)出異議通知。

12、

【正確答案】 CDE

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。承包人具有下列情形之一，發(fā)包人請求解除建設工程施工合同的，應予支持：(1)明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的;(2)合同約定的期限內(nèi)沒有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工的;(3)已經(jīng)完成的建設工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復的;(4)將承包的建設工程非法轉包、違法分包的。

13、

【正確答案】 ACD

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，不予支持。建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日。

14、

【正確答案】 CDE

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。選項 A 錯誤，當事人就同一建設工程訂立的數(shù)份建設工程施工合同均無效，但建設工程質(zhì)量合格，一方當事人請求參照實際履行的合同結算建設工程價款的，人民法院應予支持。實際履行的合同難以確定，當事人請求參照最后簽訂的合同結算建設工程價款的，人民法院應予支持。選項 B 錯誤，當事人簽訂的建設工程施工合同與招標文件、投標文件、中標通知書載明的工程范圍、建設工期、工程質(zhì)量、工程價款不一致，一方當事人請求將招標文件、投標文件、中標通知書作為結算工程價款的依據(jù)的，人民法院應予支持。

15、

【正確答案】 BDE

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。建設工程施工合同無效，但建設工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人對完成工作要求支付價款的，應予以支持。施工合同解除后，已完成的建設工程質(zhì)量不合格的，修復后合格的，承包人請求支付工程價款的，應予支持。對于陰陽合同的結算依據(jù)應以備案的中標合同作為結算工程價款的根據(jù)進行確定。計息日：從應付工程價款之日計付。對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：(1)建設工程已實際交付的，為交付之日;(2)建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日;(3)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。

16、

【正確答案】 DE

【答案解析】 本題考查的是合同價款糾紛的處理。選項 A 錯誤，工程造價鑒定是指鑒定機構接受人民法院或仲裁機構委托，在訴訟或仲裁案件中，鑒定人運用工程造價方面的科學技術和專業(yè)知識，對工程造價爭議中涉及的專門性問題進行鑒別、判斷并提供鑒定意見的活動。選項 B 錯誤，鑒定期限從鑒定人接收委托人按照規(guī)定移交證據(jù)材料之日起的次日起算。選項 C 錯誤，鑒定人經(jīng)委托人通知，應當依法出庭作證，接受當事人對工程造價鑒定意見書的質(zhì)詢，回答與鑒定事項有關的問題。

以上就是小編整理的“2020一級造價工程師《工程計價》章節(jié)習題：第五章第二節(jié)”，供考生參考。點擊下方“免費下載”按鈕，免費領取一級造價工程師歷年真題、模擬試題、環(huán)球網(wǎng)校免費課程和復習資料，助力備考2020年一級造價工程師考試。