2006年一建《建設工程法規(guī)及相關知識》真題及答案

　　11.根據(jù)《招標投標法》的規(guī)定，不屬于評標老師庫老師必備條件的是(　　)。

　　A.從事相關專業(yè)領域工作滿8年并具有高級職稱

　　B.熟悉有關招標投標的法律法規(guī)

　　C.身體健康，能夠承擔評標工作

　　D.大學本科以上學歷

　　12.根據(jù)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，在進行施工組織設計時，儲存危險物品的倉庫與員工宿舍(　　)。

　　A.可以在同一座建筑物內(nèi)，但必須保持安全距離

　　B.可以在同一座建筑物內(nèi)，但必須設有緊急疏散出口

　　C.不能在同一座建筑物內(nèi)，但有關部門同意的除外

　　D.不能在同一座建筑物內(nèi)，并應當保持安全距離

　　13.施工單位與建設單位簽訂施工合同后，將其中的部分工程分包給分包單位，則施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)由(　　)負總責。

　　A.建設單位

　　B.施工單位

　　C.分包單位

　　D.工程監(jiān)理單位

　　14.根據(jù)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，二級總承包資質(zhì)施工企業(yè)(　　)。

　　A.應當建立應急救援組織

　　B.可不建立應急救援組織，但應指定專職應急救援人員

　　C.可不建立應急救援組織，但應指定兼職應急救援人員

　　D.可不建立應急救援組織，但應當配備必要的應急救援器材

　　15.建設安全監(jiān)督機構在檢查施工現(xiàn)場時，發(fā)現(xiàn)某施工單位在沒有竣工的建筑物內(nèi)設置員工集體宿舍。該施工單位員工集體宿舍(　　)。

　　A.經(jīng)工程所在地建設安全監(jiān)督機構同意，可以繼續(xù)使用

　　B.經(jīng)工程所在地建設行政主管部門同意，可以繼續(xù)使用

　　C.所住員工必須無條件遷出

　　D.經(jīng)工程所在地質(zhì)量監(jiān)督機構同意，可以繼續(xù)使用

　　16.對于涉及(　　)工程的專項施工方案，施工單位依法應當組織老師進行論證、審查。

　　A.地下暗挖

　　B.降水

　　C.腳手架

　　D.起重吊裝

　　17.下列關于建筑材料檢驗的說法，正確的是(　　)。

　　A.對于建設單位提供的建筑材料，施工單位不必進行檢驗

　　B.檢驗合格的建筑材料未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，不得在工程上使用

　　C.施工單位應當按合同約定對建筑材料進行檢驗

　　D.設計單位應當對推薦的建筑材料負責檢驗

　　18.建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構的下列行為，錯誤的是(　　)。

　　A.在辦理報監(jiān)手續(xù)時，收取監(jiān)督費

　　B.發(fā)現(xiàn)嚴重違法行為，以自己的名義給予降低資質(zhì)處罰

　　C.發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題時，采取局部停工措施

　　D.監(jiān)督竣工驗收程序

　　19.對涉及結構安全的試塊、試件及有關材料，應當在監(jiān)理人員監(jiān)督下現(xiàn)場取樣并送(　　)的質(zhì)量檢測單位進行檢測。

　　A.具有相應資質(zhì)等級

　　B.建設單位許可

　　C.建設行業(yè)協(xié)會認可

　　D.監(jiān)理協(xié)會認可

　　20.在工程建設過程中，建設單位的下列行為符合相關法律、法規(guī)規(guī)定的是(　　)。

　　A.將施工圖2套送審，其余4套交付施工

　　B.會同設計單位進行基礎工程驗收

　　C.組織相關各方進行竣工驗收

　　D.工程竣工驗收合格后第30天，去辦理竣工備案手續(xù)

　　編輯推薦：

　　21.某工程已具備竣工條件，2005年3月2日施工單位向建設單位提交竣工驗收報告，3月7日經(jīng)驗收不合格，施工單位返修后于3月20日再次驗收合格，3月31日，建設單位將有關資料報送建設行政主管部門備案，則該工程質(zhì)量保修期自(　　)開始。

　　A.2005年3月2目

　　B.2005年3月7日

　　C.2005年3月20日

　　D.2005年3月31日

　　22.下列對工程建設標準有關內(nèi)容的理解，正確的是(　　)。

　　A.推薦性標準在任何情況下，都沒有法律約束力

　　B.概算定額不屬于工程建設標準范圍

　　C.違反工程建設強制性標準，但沒有造成嚴重后果，不屬違法行為

　　D.建設行政主管部門可依據(jù)《工程建設強制性條文》對責任者進行處罰

　　23.某大型建設工程項目竣工后，建設單位于2005年4月1日向環(huán)境保護行政主管部門申請配套建設的環(huán)境保護設施竣工驗收，環(huán)境保護行政主管部門于2005年4月5日收到申請。則環(huán)保行政主管部門完成該設施驗收的截止日期為(　　)。

　　A.2005年4月20日

　　B.2005年5月5日

　　C.2005年5月20日

　　D.2005年6月5日

　　24.某建設工程項目既含有土木建筑工程項目也含有安裝工程項目，工程總造價1.6億元，其中安裝工程項目造價約為0.6億元，則下列關于該項目投保的說法，正確的是(　　)。

　　A.整個項目按安裝工程一切險投保

　　B.整個項目按建筑工程一切險投保

　　C.該項目的土木建筑工程項目按建筑工程一切險投保，安裝工程項目按安裝工程一切險投保

　　D.整個項目按安裝工程一切險附加建筑工程一切險投保

　　25.女學生孫某畢業(yè)后被企業(yè)錄用。孫某為了鍛煉自己，主動要求到最苦、最累、最臟的崗位上工作。企業(yè)可以滿足她的要求，但不得安排的工作是(　　)。

　　A.參寓處高溫工作

　　B.低溫、冷水作業(yè)

　　C.夜班勞動

　　D.礦山井下作業(yè)

　　26.張某因不能勝任工作，公司經(jīng)理辦公會研究決定，從8月1日起解除與張某的勞動合同。根據(jù)《勞動法》的規(guī)定，該公司最遲應于(　　)前以書面形式通知張某。

　　A.6月1日

　　B.6月16日

　　C.7月2日

　　D.7月16日

　　27.城市市區(qū)內(nèi)可能產(chǎn)生噪音污染的工程項目，施工單位應當在工程開工前(　　)天，向環(huán)境保護行政主管部門申報。

　　A.5　　B.7　　 C. 10　　D.15

　　28.施工單位處置施工過程中產(chǎn)生的廢水、廢物的下列做法中，符合環(huán)境保護相關法律法規(guī)規(guī)定的是(　　)。

　　A.工業(yè)廢水處理達標后排人河流

　　B.經(jīng)當?shù)丨h(huán)境部門許可，將廢物用于外省工地

　　C.將清洗設備的廢水回灌補給地下水

　　D.將施工中產(chǎn)生的危險廢棄材料堆放到住宅小區(qū)臨近垃圾場

　　29.工程建設中，建設單位和施工單位的下列行為，符合《消防法》規(guī)定的是(　　)。

　　A.在施工前設計單位將建筑工程的消防設計圖紙報送公安消防機構審核后施工

　　B.消防設計變更，建設單位報送原審核的公安消防機構核準

　　C.施工單位將部分工人安排在倉庫里臨時居住

　　D.工程竣工后，建設單位報公安消防機構備案即投入使用

　　30.建設工程勘察單位在編制建設工程勘察文件時，不作為編制依據(jù)的是(　　)。

　　A.項目批準文件

　　B.城市規(guī)劃

　　C.項目投資框算

　　D.國家規(guī)定的建設工程勘察深度要求

　　編輯推薦：

　　31.甲、乙、丙三人按50萬、30萬、20萬的出資額設立合伙企業(yè)，并書面約定逐年按出資額的比例分享利潤、分擔虧損。第一年稅后利潤100萬元，第二年由于經(jīng)營不善虧損200萬元，則下列說法中，正確的是(　　)。

　　A.第一年甲應分配利潤50萬元

　　B.第二年乙分擔虧損30萬元

　　C.清算之前，合伙人可以要求分割合伙企業(yè)財產(chǎn)

　　D.第二年若企業(yè)清算，三人共賠償100萬元，責任終止

　　32.根據(jù)《公司法》規(guī)定，有限責任公司股東會的職權不包括(　　)。

　　A.決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案

　　B.審議批準公司的年度財務預算報告

　　C.對公司增加或減少注冊資本作出決議

　　D.修改公司章程

　　33.下列行為中，屬于不正當競爭行為的是(　　)。

　　A.企業(yè)承諾給銷售本廠產(chǎn)品的職工銷售額10%的提成

　　B.甲超市每日派人去乙超市打探商品售價

　　C.煤氣公司為某小區(qū)居民安裝煤氣表，須配套安裝某企業(yè)生產(chǎn)的報警器

　　D.市政府要求小區(qū)建設工藝圍欄

　　34.承包商為追趕工期，向水泥廠緊急發(fā)函要求按市場價格訂購200噸425#硅酸鹽水泥，并要求三日內(nèi)運抵施工現(xiàn)場。則承包商的訂購行為(　　)。

　　A.屬于要約邀請，隨時可以撤銷

　　B.屬于要約，在水泥運抵施工現(xiàn)場前可以撤回

　　C.屬于要約，在水泥運抵施工現(xiàn)場前可以撤銷

　　D.屬于要約，而且不可撤銷

　　35.建設單位按照與施工單位訂立的施工合同，負責電梯設備的采購。于是建設單位電梯生產(chǎn)廠家發(fā)函要求購買兩部電梯。電梯廠回函表示其中一部可以按要求期限交付，另一部則需延期十日方能交付。電梯廠的回函屬于(　　)。

　　A.要約邀請

　　B.要約撤銷

　　C.承諾

　　D.新要約

　　36.招標人于2006年4月1日發(fā)布招標公告，2006年4月20日發(fā)布資格預審公告， 2006年5月10日發(fā)售招標文件，投標人于投標截止日2006年6月10日及時遞交了投標文件，2006年7月20日招標人發(fā)出中標通知書，則要約生效的時間是( )。

　　A.2006年4月1日

　　B.2006年5月10日

　　C.2006年6月10日

　　D.2006年7月20日

　　37.因欺詐、脅迫而訂立的施工合同可能是無效合同，也可能是可撤銷合同。認定其為無效合同的必要條件是(　　)。

　　A.違背當事人的意志

　　B.乘人之危

　　C.顯失公平

　　D.損害國家利益

　　38.小張今年17周歲，到城里打工1年掙得工資2萬元，現(xiàn)小張回到家鄉(xiāng)承包一小型磚廠。則關于該承包協(xié)議效力的說法，正確的是(　　)。

　　A.因小張是限制民事行為能力人，該協(xié)議效力待定

　　B.因小張不具備相應的民事行為能力，該協(xié)議無效

　　C.因小張具備相應的民事行為能力，該協(xié)議有效

　　D.不具備相應的民事行為能力，該協(xié)議可撤銷

　　39.建設單位與供貨商簽訂的鋼材供貨合同未約定交貨地點，后雙方對此沒有達成補充協(xié)議，也不能依其他方法確定。則供貨商備齊鋼材后，(　　)。

　　A.應將鋼材送到施工現(xiàn)

　　B.應將鋼材送到建設單位的辦公所在地

　　C.應將鋼材送到建設單位的倉庫

　　D.可通知建設單位自提

　　40.開發(fā)商拖欠承包商工程款700萬元，承包商認為可以用開發(fā)的商品房抵賬，因此并不急于追索。同時承包商拖欠勞務分包商報酬150萬元已達6個月，則此勞務分向商有權(　　)。

　　A.以自己的名義向人民法院請求開發(fā)商付款

　　B.以承包商的名義向人民法院請求開發(fā)商付款

　　C.以自己的名義向政府行政主管部門請求付款

　　D.以承包商的名義向開發(fā)商請求付款

　　編輯推薦：

　　41.甲供貨單位與乙采購單位于2005年3月1日訂立水泥供應合同。約定水泥價格為每噸370元，2006年5月1日交貨，逾期交貨1個月的違約金為每噸10元。甲實際交貨為2006年6月1 日。2006年5月1日水泥市場價格為每噸380元，2006年6月11日水泥市場價格為每噸390元，則乙最終應付總款為每噸(　　)元。

　　A.360　　 B.370　　C.380　　D.390

　　42.甲與乙訂立了一份水泥購銷合同，約定甲向乙交付200噸水泥，貨款6萬元，乙向甲支付定金1萬元;如任何一方不履行合同應支付違約金1.5萬元。甲因?qū)⑺噘u給丙而無法向乙交付，給乙造成損失2萬元。乙提出的如下訴訟請求中，不能獲得法院支持的是(　　)。

　　A.要求甲雙倍返還定金2萬元

　　B.要求甲雙倍返還定金2萬元，同時支付違約金1.5萬元

　　C.要求甲支付違約金2萬元

　　D.要求甲支付違約金1.5萬元

　　43.施工企業(yè)與材料供應裔訂立的合同中約定“任何一方不能履行合同須承擔違約金3萬元，發(fā)生爭端由某仲裁機構解決”?，F(xiàn)供應商延期交貨給施工企業(yè)造成的損失4.5萬元，則施工企業(yè)為最大限度維護自身利益，應( )

　　A.向某仲裁機構請求供應商支付4.5萬元

　　B.向某仲裁機構請求供應商支付3萬元

　　C.直接要求供應商支付7.5萬元

　　D.直接要求供應商支付3萬元

　　44.水泥廠為承包商供應水泥，承包商已經(jīng)支付了全部貨款。交貨時承包商因水泥廠交貨時間經(jīng)合同約定晚了兩天而要求支付違約金，水泥廠表示拒絕并把水泥卸放在合同約定的地點。第二天上午烏云密布，下午降暴雨把部分水泥淋濕硬化。則該部分損失。

　　A.由水泥廠承擔

　　B.由承包商承擔

　　C.由水泥廠和承包商共同承擔

　　D.由承包商向水泥廠索賠

　　45.甲患重病住院急需用錢又借貸無門，乙表示愿意借給甲2000元，但半年后須加倍償還，否則以甲的房子代償，甲表同意。根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲、乙之間的借款合同因(　)。

　　A.顯失公平而無效

　　B.欺詐而可撤銷

　　C.乘人之危而無效

　　D.乘人之危而可撤銷

　　46.甲在受到欺詐的情況下與乙訂立了合同，后經(jīng)甲向人民法院申請，撤銷了該合同，則該合同自(　)起不發(fā)生法律效力。

　　A.人民法院決策撤銷之日

　　B.合同訂立時

　　C.人民法院受理請求之日

　　D.權利人知道可撤銷事由之日

　　47.甲施工期企業(yè)承建的辦公樓項目已經(jīng)交付使用，發(fā)包人仍拖欠部分工程款未予。甲在未與任何人協(xié)商的情況下，擅自將辦公樓部分空余寫字間賣給丙公司，則該買賣合同(　)。

　　A.可撤銷

　　B.有效

　　C.可變更

　　D.無效

　　48.甲、乙兩公司簽訂一份建筑材料采購合同，合同履行期間因兩公司合并致使該合同終止。該合同終止的方式是(　)。

　　A.免除

　　B.抵銷

　　C.混同

　　D.提存

　　49.某施工單位與丙企業(yè)訂立合同后，分立為甲、乙兩個施工單位，但未把此情況告知丙。則丙有權要求(　　)。

　　A.甲、乙對合同承擔連帶責任

　　B.解除合同

　　C.撤銷合同

　　D.原施工單位上級主管部門承擔責任

　　50.根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列情形中，權利人不享有法定解除權的是(　　)。

　　A.運輸建材的貨車途中遭遇洪水，貨物全部變質(zhì)

　　B.施工過程中，承包人不滿工程師的指令，將全部工人和施工機械撤離現(xiàn)場

　　C.發(fā)包人拒不支付工程款，雙方又不能達成延期付款協(xié)議

　　D.施工單位夜間施工擾民，被行政主管部門責令停工，致使工期延誤

　　編輯推薦：

　　51.甲建設單位與乙設計院簽訂設計合同，設計費用為300萬元，雙方在協(xié)商定金數(shù)額時發(fā)生意見分歧。根據(jù)《擔保法》的規(guī)定，該定金數(shù)額最多為(　　)萬元。

　　A.30　　 B.45　　 C.60　　 D.90

　　52.某企業(yè)以其辦公樓作為抵押物向銀行貸款，并辦理了抵押登記。該抵押合同生效的時間為(　　)之日。

　　A.抵押合同簽字、蓋章

　　B.房產(chǎn)行政主管部門登記

　　C.到公證部門辦理公證

　　D.貸款合同生效

　　53.下列關于保證擔保的說法，正確的是(　　)。

　　A.保證人須向債權人證明其有清償能力

　　B.保證方式?jīng)]有約定的，保證人承擔一般保證責任

　　C.保證人可能是主合同的當事人

　　D.保證期間債務人轉(zhuǎn)讓債務的，須取得保證人書面同意

　　54.施工企業(yè)于2000年承建某單位辦公樓，2001年4月竣工驗收合格并交付使用。2006年5月，甲致函該單位，說明屋面防水保修期滿及以后使用維護的注意事項。此事體現(xiàn)了合同法的(　　)原則。

　　A.公平

　　B.自愿

　　C.誠實信用

　　D.維護公共利益

　　55.甲、乙兩公司建設工程合同糾紛一案，經(jīng)某仲裁委員會作出裁決，甲、乙兩公司對裁決結果均不滿意。下列選項正確的是(　　)。

　　A.雙方可就此糾紛再次向該仲裁委員會申請仲裁

　　B.雙方可就此糾紛重新達成仲裁協(xié)議后向另外的仲裁委員會申請仲裁

　　C.雙方可就此糾紛向人民法院起訴

　　D.雙方可向人民法院申請撤銷仲裁裁決

　　56.甲公司與乙公司的監(jiān)理合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，接到開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以(　　)。

　　A.撤銷案件

　　B.中止審理

　　C.終結審理

　　D.缺席裁決

　　57.下列材料不屬于《民事訴訟法》中規(guī)定的證據(jù)種類的是(　　)。

　　A.書證

　　B.證人證言

　　C.律師代理意見

　　D.鑒定結論

　　58.建設單位因施工單位在履行施工合同中存在違約行為對其提起訴訟，并準備申請對工程進行質(zhì)量鑒定，則鑒定申請應在(　　)提出。

　　A.開庭審理前

　　B.法庭辯論前

　　C.法院判決前

　　D.舉證期限內(nèi)

　　59.法院在執(zhí)行被執(zhí)行人房產(chǎn)時，案外人王某提出異議，稱該房產(chǎn)歸其所有，法院無權執(zhí)行。執(zhí)行員按法定程序進行審查，確認王某理由成立，此時應由(　　)批準中止執(zhí)行。

　　A.執(zhí)行員

　　B.執(zhí)行庭庭長

　　C.審判委員會

　　D.法院院長

　　60.法院終審判決甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期沒有付款，乙申請法院執(zhí)行。在執(zhí)行過程中，甲、乙雙方達成分期付款協(xié)議，但甲沒有履行該協(xié)議。下列關于執(zhí)行的說法中正確的是(　　)。

　　A.乙可以向法院另行起訴

　　B.乙可以申請法院恢復執(zhí)行

　　C.該執(zhí)行已經(jīng)終結

　　D.乙可以提起審判監(jiān)督程序

　　編輯推薦：

　　61.乙公司因甲公司拖欠其工程款，依據(jù)雙方訂立的工程承包合同中的仲裁條款，向某仲裁委員會申請仲裁。如甲對仲裁協(xié)議的效力有異議，應當在(　　)提出。

　　A.仲裁庭組成之前

　　B.仲裁庭裁決之前

　　C.仲裁庭首次開庭之前

　　D.法院受理之前

　　62.甲、乙兩公司欲簽訂一份仲裁協(xié)議，仲裁協(xié)議的內(nèi)容可以不包括(　　)。

　　A.選定的仲裁委員會

　　B.仲裁事項

　　C.雙方不到法院起訴的承諾

　　D.請求仲裁的意思表示

　　63.甲建設單位一直拖欠乙施工單位工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁。仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向(　　)申請執(zhí)行。

　　A.仲裁委員會

　　B.人民法院

　　C.人民政府

　　D.建設行政主管部門

　　64.下列關于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是(　　)。

　　A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴

　　B.協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議具有強制執(zhí)行的效力

　　C.當事人可以經(jīng)調(diào)解程序解決合同爭議

　　D.對法院一審判決不服，可向仲裁機構申請仲裁

　　65.建設單位為了項目能夠盡快投產(chǎn)，要求施工單位將合同約定的9個月合理工期壓縮至6個月，則建設單位可能承擔的法律責任不包括(　　)。

　　A.責令其限期改正

　　B.對其處20萬元以上50萬元以下的罰款

　　C.造成重大安全事故，構成犯罪，承擔刑事責任

　　D.建設單位直接責任人員承擔相應行政責任

　　66.建設工程項目招標中，中標人拒絕與招標人訂立合同。中標人提交的投標保證金是2萬元，拒簽合同的行為給招標人造成2.5萬元的損失。則招標人有權(　)。

　　A.沒收投標保證金，但無權主張保證金以外的賠償

　　B.沒收投標保證金，且有權主張再賠償保證金以外的0.5萬元損失

　　C.沒收投標保證金，且有權主張再賠償保證金以外的2.5萬元損失

　　D.向法院訴訟要求賠償，但不得自行沒收投標保證金

　　67.建設單位在施工合同履行中未能按約定付款，由此可能承擔的法律責任是(　　)。

　　A.警告

　　B.支付違約金

　　C.罰款

　　D.賠禮道歉

　　68.施工單位在施工中未采取專項保護措施，給毗鄰建筑物造成損害。建設行政主管部門不能給予的處罰是(　　)。

　　A.責令停業(yè)

　　B.罰款

　　C.責令限期改正

　　D.責令賠償損失

　　69.甲施工企業(yè)為能在市政府辦公樓項目中中標，以投資考察的名義，安排市主管領導及家人赴歐洲旅游，并在國外為其購買了貴重的紀念品，共花費人民幣近50萬元。甲已構成行賄罪，人民法院應當(　　)。

　　A.僅對甲單位進行刑事處罰

　　B.僅對甲單位直接負責人進行刑事處罰

　　C.對甲單位或直接負責人進行刑事處罰

　　D.對甲單位和直接責任人分別進行刑事處罰

　　70.在建設工程項目施工中，行為人對自己的行為承擔法律責任不以損害事實發(fā)生為前提的是(　　)。

　　A.項目經(jīng)理進行采購合同談判

　　B.建設單位支付工程款

　　C.施工人員施工中高空墜物

　　D.施工隊駕駛員的駕駛行為

　　編輯推薦：

　　二、多項選擇題(共30題。每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)

　　71.甲建設單位委托乙招標代理機構通過公開招標方式選擇施工單位，乙的下列行為不符合法律規(guī)定的有(　　)。

　　A.乙以甲的名義在媒體上發(fā)布招標公告

　　B.乙依法定權利根據(jù)評標報告和推薦的中標候選人確定某投標人中標

　　C.為保證公平、公正，乙將招標事宜轉(zhuǎn)委托給另一招標代理機構

　　D.乙接受委托后，指派工作人員張某具體操辦該招標事宜

　　E.乙接受某一投標人委托，指派王某編制該工程投標書

　　72.甲施工企業(yè)承建乙公司綜合樓一幢。根據(jù)施工合同，乙應于2004年4月10目前支付剩余工程款50萬元，乙屆時未予支付。甲在索要余款過程中，依次經(jīng)過以下環(huán)節(jié)，綜合考慮各環(huán)節(jié)，其中可使訴訟時效中斷的情形有(　　)。

　　A.2004年9月，甲致函乙要求其給付工程款

　　B.2005年1月，乙公司負責人在酒席上向甲施工企業(yè)負責人表示寬限一年，20年年底一定付款

　　C.2005年12月，乙公司新任負責人稱該債務系前任領導所欠，自己概不負責

　　D.2006年5月，乙公司承認該債務存在，但其已超過訴訟時效期間而拒絕支付

　　E.2006年3月，甲向人民法院起訴

　　73.下列關于總承包單位和分包單位承擔責任的表述，正確的是(　　)。

　　A.分包單位按照分包合同的約定僅對總承包單位負責

　　B.分包單位按照分包合同的約定僅對建設單位負責

　　C.總承包單位和分包單位就分包工程對建設單位承擔連帶責任

　　D.總承包單位按照總承包合同的約定對建設單位負責

　　E.總承包單位和分包單位對建設單位各自承擔責任

　　74.王某取得監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格后，受總監(jiān)理工程師委派，進駐某建設工程項目履行監(jiān)理職責，其實施監(jiān)理的依據(jù)包括(　　)。

　　A.法律、法規(guī)及有關技術標準

　　B.建設工程施工合同

　　C.勞動用工合同

　　D.工程設計文件

　　E.招標公告

　　75.在建設工程項目的招投標活動中，某投標人以低于成本的報價競標。則(　　)。

　　A.該行為目的是為了排擠其他對手，應當禁止

　　B.沒有違背誠實信用原則，不應禁止

　　C.是降低了工程造價，應當提倡

　　D.該投標文件應作廢標處理

　　E.其做法符合低價中標原則，不應禁止

　　76.下列人員均在相關領域工作滿8年，其中可以作為評標委員會老師成員的有 (　　)。

　　A.甲某，高等院校副教授

　　B.乙某，投標人的獨立董事

　　C.丙某，高級會計師，已通過建造師執(zhí)業(yè)資格考試，但尚未注冊

　　D.丁某，高級工程師，曾因交通肇事罪受到過刑事處罰

　　E.戊某，某中介公司高級經(jīng)濟師

　　77.根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，下列關于施工單位從業(yè)人員應承擔的安全生產(chǎn)義務的說法中，正確的是(　　)。

　　A.遵守安全操作規(guī)程

　　B.支付安全培訓費用

　　C.提高安全生產(chǎn)技能

　　D.購買勞保用品

　　E.報告事故隱患

　　78.根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工項目經(jīng)理的安全職責有(　　)。

　　A.應當制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度

　　B.落實安全生產(chǎn)責任制

　　C.確保安全生產(chǎn)費用的有效使用

　　D.保證安全生產(chǎn)條件所需資金的投入

　　E.及時、如實報告生產(chǎn)安全事故

　　79.某工程設備安裝階段，需要使用起吊能力為10噸的吊車進行大型永久設備的吊　　裝。承包商與設備租賃1司簽訂施工機械租賃合同時，應依據(jù)《安全生產(chǎn)管理條例》，要求該設備租賃公司提供(　　)。

　　A.生產(chǎn)廠家的吊車制造許可證

　　B.吊車出廠的產(chǎn)品合格證明

　　C.機械燃油消耗定額證明

　　D.租賃公司自行測試的安全性能檢測記錄

　　E.具有資質(zhì)檢驗檢測機構出具的安全性能檢測合格證明

　　80.按照《建設工程質(zhì)量管理條例》，工程竣工驗收應當具備的條件有(　　)。

　　A.有完整的技術檔案和施工管理資料

　　B.分部工程的質(zhì)量必須優(yōu)良

　　C.有施工單位簽署的工程保修書

　　D.有勘察、設計、監(jiān)理單位共同簽署的質(zhì)量合格文件

　　E.主要功能項目的抽查結果應符合《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定

　　編輯推薦：

　　81.某工程項目已超過合理使用年限，欲繼續(xù)使用。此時應當委托具有相應資質(zhì)等級的(　　)鑒定，并根據(jù)鑒定結果采取加固、維修等措施，重新界定使用年限。

　　A.設計單位

　　B.建設單位

　　C.施工單位

　　D.勘察單位

　　E.監(jiān)理單位

　　82.下列關于設計單位質(zhì)量責任和義務的說法，正確的有(　　)。

　　A.為了保證工程質(zhì)量，設計單位必須在設計文件中指定建筑設備的生產(chǎn)廠家

　　B.為保證設計進度，設計單位將部分任務轉(zhuǎn)包給其它設計單位

　　C.設計單位在設計文件中選用的建筑設備，應當注明規(guī)格、型號，并推薦生產(chǎn)廠家

　　D.有特殊要求的設備，設計單位可以指定生產(chǎn)廠家

　　E.設計單位應當就審查合格的施工圖向施工單位說明

　　83.建設單位擬裝修其辦公樓，其中涉及承重結構變動。則下列表述正確的有(　　)。

　　A.建設單位將裝修方案報有關主管部門批后，方可施工

　　B.建設單位在委托原設計單位提出設計方案后，方可施工

　　C.建設單位在委托相應資質(zhì)等級設計單位提出設計方案后，方可施工

　　D.建設單位提出裝修方案后，即可要求承包單位施工

　　E.建設單位可直接將裝修任務發(fā)包給勞務公司

　　84.某安裝工程項目于2005年2月l5日開工，合同約定的竣工日期是同年6月30日。實際竣工日期為7月1日，并于7月15日投入使用。試車考核期從7月15日開始，其間在8月20日至9月20日因故停止運行，9月21日恢復。則下列關于該項目投保的安裝工程一切險保險期限的說法中，正確的有(　　)。

　　A.試車考核期的保險責任至10月15日

　　B.試車考核期的保險責任至11月15日

　　C.維修期應從6月30日開始算

　　D.維修期應從7月15日開始算

　　E.保險責任可以拖延至3年的維修期滿日

　　85.根據(jù)《勞動法》規(guī)定，符合對未成年人特殊保護規(guī)定的有(　　)。

　　A.不得安排未成年人從事礦山并下作業(yè)

　　B.不得安排未成年人從事低溫、冷水作業(yè)

　　C.不得安排未成年人從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動

　　D.不得安排未成年人延長工作時間和夜班勞動

　　E.用人單位應當對未成年人定期進行健康檢查

　　86.某納稅人在稅務機關責令繳納拖欠稅款和滯納金期限屆滿，仍未繳納的，稅務機關可以采取的強制執(zhí)行措施有(　　)。

　　A.將納稅人的全部賬戶凍結

　　B.拍賣納稅人價值相當于應納稅款的財產(chǎn)

　　C.對納稅人處以罰金

　　D.對納稅人的直接責任人員處以拘役

　　E.將所欠稅款與滯納金同時執(zhí)行

　　87.下列市場行為中，不屬于承諾的有(　　)。

　　A.發(fā)布招標公告

　　B.發(fā)布拍賣公告

　　C.發(fā)售招標文件

　　D.發(fā)出中標通知書

　　E.遞交投標文件

　　88.施工合同可撤銷的情形有(　　)。

　　A.在訂立施工合同時顯失公平

　　B.施工單位以欺詐手段訂立，且損害了國家利益

　　C.違反了《建筑法》的強制性規(guī)定

　　D.訂立合同時，建設單位存在重大誤解

　　E.損害社會公共利益

　　89.承包商甲承建韻住宅小區(qū)一期工程，業(yè)主人住后發(fā)現(xiàn)墻體出現(xiàn)大面積裂縫。業(yè)主向開發(fā)商提出索賠，開發(fā)商因無力支付而故意拖延。作為該項目正在建設的二期工程承包商乙，可以(　　)。

　　A.行使不安抗辯權

　　B.行使同時履行抗辯權

　　C.不通知開發(fā)商而暫停施工

　　D.要求開發(fā)商提供付款擔保

　　E.不承擔舉證責任證明開發(fā)商喪失履約能力

　　90.繼續(xù)實際履行合同作為承擔違約責任的方式之一，其構成要件包括(　　)。

　　A.必須有違約行為存在

　　B.必須由守約方在合理期限內(nèi)提出繼續(xù)履行合同要求

　　C.繼續(xù)實際履行須在事實上可能

　　D.繼續(xù)實際履行僅限于價款和報酬的給付

　　E.必須依據(jù)法律和合同的性質(zhì)能夠履行

　　編輯推薦：

　　91.建設單位與施工單位訂立書面的施工合同，該書面合同可以(　　)方式作出。

　　A.合同書

　　B.傳真

　　C.電子郵件

　　D.互聯(lián)網(wǎng)音頻傳輸

　　E.郵寄信函

　　92.由于供貨商未能按期交貨，買方要求解除材料采購合同。按照《合同法》的規(guī)定，合同解除后，合同中約定的(　　)條款仍然有效。

　　A.質(zhì)量

　　B.結算

　　C.仲裁

　　D.清理

　　E.擔保

　　93.甲施工企業(yè)在銀行，辦理投標保函，銀行要求甲提供反擔保。則甲提供的以下單證，能夠質(zhì)押的是(　　)。

　　A.存款單

　　B.倉單

　　C.房屋所有權證書

　　D.提單

　　E.匯票

　　94.施工單位簽訂的如下協(xié)議中，屬《合同法》調(diào)整的有(　　)。

　　A.與設備租賃站訂立的設備租賃協(xié)議

　　B.與其項目經(jīng)理訂立的安全目標責任協(xié)議

　　C.與其職工訂立的計劃生育目標協(xié)議

　　D.與其職工訂立的勞動協(xié)議

　　E.與銀行訂立的借款協(xié)議

　　95.建設單位因監(jiān)理單位未按監(jiān)理合同履行義務而受到損失，欲提起訴訟，則必須要滿足的條件有( )。

　　A.有具體的訴訟請求

　　B.有事實和理由

　　C.有充分的證據(jù)

　　D.沒有超過訴訟時效期間

　　E.屬于受訴法院管轄

　　96.為制止侵權行為，權利人在起訴前向人民法院申請保全證據(jù)。保全方法正確的有 (　　)。

　　A.對文書、物品等進行錄像、拍照、抄寫

　　B.對文書、物品等進行復制

　　C.向證人進行詢問調(diào)查、記錄證人證言

　　D.對證據(jù)進行鑒定或勘驗

　　E.將獲取的證據(jù)材料交給當事人保管

　　97.甲公司拖欠乙公司工程款一案，經(jīng)法院作出判決，現(xiàn)進入執(zhí)行階段。法院可根據(jù)乙的申請，對甲的銀行存款采取的執(zhí)行措施有(　　)。

　　A.封存

　　B.扣押

　　C.凍結

　　D.強制交付

　　E.劃拔

　　98.甲施工企業(yè)與非本單位自然人乙訂立協(xié)議，其中約定：允許乙使用甲資質(zhì)承攬　　工程，乙承攬工程合同額5%上繳甲作為管理費用，發(fā)生質(zhì)量、安全事故由乙自行承擔。則下列關于甲為此應當承擔的法律責任的說法，正確的有(　　)。

　　A.沒收違法所得

　　B.責令停業(yè)整頓

　　C.降低資質(zhì)等級

　　D.吊銷資質(zhì)證書

　　E.罰金

　　99.下列承擔民事責任的方式中，只能適用于違約責任的有(　　)。

　　A.停止侵害

　　B.修理、重作

　　C.支付違約金

　　D.恢復名譽

　　E.賠償損失

　　100.下列關于刑事責任的說法，正確的有(　　)。

　　A.刑事處罰是承擔刑事責任的方式

　　B.主刑包括管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑、緩刑和死刑

　　C.附加刑包括罰金、沒收財產(chǎn)、監(jiān)外執(zhí)行和剝奪政治權利

　　D.主刑和附加刑可以共同適用

　　E.構成犯罪就一定要接受刑事處罰

　　編輯推薦：

01	D（1）	02	D（1）	03	D（1）	04	C（1）	05	D（1）
06	D（1）	07	A（1）	08	D（1）	09	D（1）	10	A（1）
11	D（1）	12	D（1）	13	B（1）	14	A（1）	15	C（1）
16	A（1）	17	C（1）	18	B（1）	19	A（1）	20	C（1）
21	C（1）	22	D（1）	23	B（1）	24	B（1）	25	D（1）
26	C（1）	27	D（1）	28	A（1）	29	B（1）	30	C（1）
31	A（1）	32	A（1）	33	C（1）	34	D（1）	35	D（1）
36	C（1）	37	D（1）	38	C（1）	39	D（1）	40	A（1）
41	A（1）	42	B（1）	43	A（1）	44	B（1）	45	D（1）
46	B（1）	47	D（1）	48	C（1）	49	A（1）	50	D（1）
51	C（1）	52	B（1）	53	D（1）	54	C（1）	55	D（1）
56	D（1）	57	C（1）	58	D（1）	59	D（1）	60	B（1）
61	C（1）	62	C（1）	63	B（1）	64	C（1）	65	C（1）
66	B（1）	67	B（1）	68	D（1）	69	DO）	70	B（1）
71	BCE（2）	72	ABE（2）	73	CD（2）	74	ABD（2）	75	AD（2）
76	ACDE（2）	77	ACE（2）	78	BCE（2）	79	ABE（2）	80	AC（2）
81	AD（2）	82	DE（2）	83	BC（2）	84	AD（2）	85	AE（2）
86	BE（2）	87	ABCE（2）	88	AD（2）	89	AD（2）	90	ABCE（2）
91	ABCE（2）	92	BCD（2）	93	ABDE（2）	94	AE（2）	95	ABE（2）
96	ABCD（2）	97	CE（2）	98	ABCD（2）	99	BC（2）	100	AD（2）

　　編輯推薦：