施工合同發(fā)包人的主要義務(wù)和違約責任?
瀏覽
收藏
【導(dǎo)讀】"施工合同發(fā)包人的主要義務(wù)和違約責任知識點是2017年監(jiān)理工程師考試重點知識，為了幫助考生全面的復(fù)習 2017年監(jiān)理工程師考試課程，系統(tǒng)的了解監(jiān)理工程師考試教材的相關(guān)重點，環(huán)球網(wǎng)校編輯整理了"施工合同發(fā)包人的主要義務(wù)和違約責任?"，現(xiàn)整理如下，供大家參考，?？荚図樌?。
特別推薦：2017年監(jiān)理工程師考點知識精選答疑匯總
問題：
施工合同發(fā)包人的主要義務(wù)和違約責任?
答疑：
1、施工合同發(fā)包人的主要義務(wù)在建設(shè)工程中，施工合同發(fā)包人的主要義務(wù)是：第一，作好施工前的各項準備工作;第二，為施工人提供必要的條件，配合施工人的工作;第三，(環(huán)球網(wǎng)校監(jiān)理工程師頻道為您整理)按照合同規(guī)定向施工人支付工程預(yù)付款;第四，在不妨礙施工人正常作業(yè)的情況下，進行必要的監(jiān)督檢查;第五，按照合同規(guī)定向施工人支付工程進度款;第六，組織竣工驗收，支付竣工結(jié)算款。
編輯推薦：
2017年監(jiān)理工程師考試精選答疑匯總
2017年監(jiān)理工程師考試《案例分析》分析題匯總
友情提示：本文是環(huán)球網(wǎng)校監(jiān)理工程師頻道為您整理的《監(jiān)理工程師論壇，下載資料，交流學習!
【導(dǎo)讀】"施工合同發(fā)包人的主要義務(wù)和違約責任知識點是2017年監(jiān)理工程師考試重點知識，為了幫助考生全面的復(fù)習 2017年監(jiān)理工程師考試課程，系統(tǒng)的了解監(jiān)理工程師考試教材的相關(guān)重點，環(huán)球網(wǎng)校編輯整理了"施工合同發(fā)包人的主要義務(wù)和違約責任?"，現(xiàn)整理如下，供大家參考，?？荚図樌?。
特別推薦：2017年監(jiān)理工程師考點知識精選答疑匯總
2、施工合同發(fā)包人承擔違約責任如果合同約定由發(fā)包人提供原材料、設(shè)備、場地、技術(shù)資料，而發(fā)包人未按約定的時間和要求提供這些條件，如果發(fā)包人未按約定支付工程預(yù)付款或工程進度款，發(fā)包人應(yīng)承擔不履行、不適當履行或遲延履行違約責任，適用《合同法》第283條規(guī)定，發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。在這里發(fā)包人承擔違約責任的方式是賠償損失，施工人有權(quán)要求工期和費用索賠。
如果出現(xiàn)發(fā)包人提供的技術(shù)資料存在錯誤、發(fā)包人變更設(shè)計文件、發(fā)包人變更工程量、發(fā)包人未按約定及時提供建筑材料和設(shè)備、發(fā)包人未提供必要的工作條件致使施工人無法正常作業(yè)等情況，發(fā)包人應(yīng)當承擔不履行、不適當履行或遲延履行違約責任，施工人可以停建、緩建，及時通知發(fā)包人并向發(fā)包人索賠損失。為此《合同法》第284條規(guī)定，因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。在這里發(fā)包人承擔違約責任的方式是采取補救措施和賠償損失。
隱蔽工程隱蔽后，如果發(fā)生質(zhì)量問題，需要重新開挖，除去覆蓋物，必然造成返工浪費。因此施工人在隱蔽之前，首先應(yīng)進行自檢，然后通知發(fā)包人和監(jiān)理工程師進行檢查驗收，(環(huán)球網(wǎng)校監(jiān)理工程師頻道為您整理)發(fā)包人和監(jiān)理工程師檢查合格后，施工人才能進行隱蔽施工。在隱蔽前檢查隱蔽工程，既是發(fā)包人的權(quán)利，也是發(fā)包人的義務(wù)。如果發(fā)包人接到通知后不及時檢查，施工人就無法進行隱蔽施工，發(fā)包人應(yīng)承擔遲延履行違約責任?！逗贤ā返?78條規(guī)定，隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應(yīng)當通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。在這里發(fā)包人承擔違約責任的方式是賠償損失，施工人有權(quán)要求工期和費用索賠。
施工人按照合同規(guī)定完成工程建設(shè)后，取得發(fā)包人支付的竣工結(jié)算款，這是施工人享有的合法權(quán)益。為此《合同法》第286條規(guī)定，發(fā)包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價款。發(fā)包人逾期不支付的，除按照建設(shè)工程的性質(zhì)不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設(shè)工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。這是針對工程價款為施工人設(shè)立的優(yōu)先受償權(quán)。通過這一法律設(shè)計，強化了對施工人合法權(quán)益的優(yōu)先救濟和保護，為解決久治不愈的業(yè)主拖欠工程款問題提供了必要的法律依據(jù)。
編輯推薦：
2017年監(jiān)理工程師考試精選答疑匯總
2017年監(jiān)理工程師考試《案例分析》分析題匯總
友情提示：本文是環(huán)球網(wǎng)校監(jiān)理工程師頻道為您整理的《監(jiān)理工程師論壇，下載資料，交流學習!
最新資訊
- 注冊監(jiān)理工程師好不好考2024-11-07
- 中專學歷可以報考監(jiān)理工程師考試嗎2024-11-07
- 考了監(jiān)理工程師有什么用？2024-11-07
- 行政管理專業(yè)能考監(jiān)理工程師嗎2024-11-06
- 工程管理專業(yè)可以考監(jiān)理嗎2024-11-06
- 監(jiān)理工程師哪個專業(yè)比較好考？2024-11-06
- 監(jiān)理的工作范圍和內(nèi)容2024-10-30
- 專業(yè)監(jiān)理工程師證好考嗎2024-10-30
- 25年監(jiān)理工程師什么專業(yè)含金量高2024-10-29
- 2025年度監(jiān)理工程師分專業(yè)么2024-10-28
打卡人數(shù)
